911制品厂麻花豆

&苍产蝉辫;　对于工程建筑发生矛盾，我们可以利用法律规定以及工程建筑的合同进行法院答辩的。于他人发生纠纷我们写好答辩状是可以很好的让法院进行了解并且处理。那么它的范本具体是怎样的呢？接下来法律快车小编为大家整理对于工程建筑答辩状范本问题的解答，带着问题一起往下。

　　答辩人：周**，男，39岁，汉族，住黄*区黄*办事处

 

　　代理人：**律师

 

　　因虫虫虫虫科技有限公司诉我建设工程施工合同纠纷一案，现提交建筑工程合同纠纷答辩状如下：

 

　　一、答辩人已经按照合同约定履行了绿化种植义务。双方于2012年2月29日签订的虫虫虫虫工程施工合同，明确约定了合同工期为2012年3月29日至2012年4月8日。答辩人在合同规定的期限内完成了绿化种植义务，并通过了原告验收。原告于2012年7月10日按照约定支付了总工程款的50%，即原告诉称的96906元。此款项支付了是答辩人履行种植部分义务的工程款，是总工程款的一半，并非全部工程款。因此，根据合同约定及法律规定此款项不应当返还。

 

　　二、答辩人对草坪维护管理了叁个月，原告应当支付这部分费用。在完成合同约定的种植工作后，答辩人从2012年4月9日起对合同约定的草坪进行了为期叁个月的维护和管理。并因此发生了较大数额费用，原告因此获得利益。原告应将此费用支付答辩人。

 

　　叁、答辩人撤出草坪管理是经过原告同意，并将管理权交给原告的。因原告测算工程面积不合理、不提供维护水源等原因，答辩人向原告提出交涉。根据双方协商，答辩人按照原告要求写了书面申请，将草坪的维护管理工作交给玉皇新村项目部刘**、陈**等人，并约定由二人领取剩余工程款。在交付草坪管理权时，原告对草坪状况并无异议，答辩人还将用于维护草坪的草坪机两部一并交给了项目部。此后，原告从未与答辩人就此事进行联系。由于原告疏于管理，为推卸责任将答辩人起诉。

 

　　四、原告现将本案争议草坪管理权另行发包给他人。如果原告否认答辩人将管理权交还的事实，那么，首先应当向法院主张要求答辩人继续进行维护管理，而不应要求返还工程款。原告一方面诉称双方未解除该合同，另一方面又将该合同涉及的草坪管理工程另行发包，本身就是一种违约行为。原告首先应当对自己的违约行为承担违约责任。

 

　　综上，答辩人已按合同约定工期完成绿化种植义务，原告支付的是种植工程的工程款，因此，答辩人无须返还。应当驳回原告诉讼请求，诉讼费由原告自担。另外，原告应当支付答辩人所支出的草坪维护管理部分的费用，原告对此保留诉权。

 

　　此致

 

　　黄*区人民法院

 

　　答辩人：周**

 

　　2012年10月20日

 

　　以上即为一份建筑工程合同纠纷答辩状范文，希望对你有帮助。

 

　　要进行变更登记。而注册资本非经法定程序，不得随意增减。

　　具有法人资格的公司申请建筑业公司资质应具备下列基本条件：

 

　　1、具有满足本标准要求的资产；

 

　　2、具有满足本标准要求的注册建造师及其他注册人员、工程技术人员、施工现场管理人员和技术工人；

 

　　3、具有满足本标准要求的工程业绩；

 

　　4、具有必要的技术装备。

 

　　建筑业公司资质分为叁大序列，分别为施工总承包、专业承包和施工劳务叁个序列。

 

　　其中施工总承包序列设有12个类别，一般分为4个等级（特级、一级、二级、叁级）；专业承包序列设有36个类别，一般分为3个等级（一级、二级、叁级）；施工劳务序列不分类别和等级。

 

　　施工总承包序列设有12个类别，分别是：建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包 、铁路工程施工总承包、港口与航道工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、电力工程施工总承包、矿山工程施工总承包等。